Contract de reparatii si intretinere echipamente electrice. Contract pentru repararea cablajelor electrice si echipamentelor electrice

PSMK „ELEKTROMONTAZH” efectuează.

ACORD Nr.___
pe întreţinere rețele electrice și echipamente electrice

Sankt Petersburg „____”_____________2014

Denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de ___________________, acționând în baza ____________, pe de o parte, și SRL „Petersburg Construction and Installation Company „Electromontazh”, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de Director General Bishletov V.V., acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, denumite în continuare „Părțile”, au încheiat acest acord (denumit în continuare Acord) după cum urmează:
1. DEFINIȚIA TERMENILOR ACORDULUI

1.1. Prin întreținerea tehnică a rețelelor electrice și a echipamentelor electrice, părțile înțeleg serviciile și/sau lucrările furnizate Clientului în conformitate cu termenii prezentului Acord și enumerați în Anexa nr. 1 la Acord.
1.2. Prin echipamente electrice pentru care se efectuează întreținere, părțile înțeleg echipamente electrice de iluminat, produse de instalații electrice (prize, întrerupătoare), tablouri electrice de distribuție.
1.3. Prin rețelele electrice pentru care se efectuează întreținere, părțile înțeleg ansamblul traseelor ​​cablurilor de alimentare care conectează întreruptoarele automate ale tablourilor electrice de distribuție cu echipamentele electrice.
1.4. Prin servicii și/sau lucrări suplimentare, părțile înțeleg serviciile și/sau lucrările care nu sunt specificate în Anexa nr. 1 la Acord, efectuate de Antreprenor în condițiile prezentului Acord, la solicitările Clientului, atunci când apare nevoia corespunzătoare.

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. În temeiul prezentului Contract, Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul se obligă, să furnizeze servicii de întreținere pentru rețeaua electrică și echipamentele electrice din sediul la adresa: ______________.
2.2. Clientul se obligă să creeze condițiile necesare pentru implementarea întreținerii tehnice, să accepte serviciile furnizate și să plătească pentru acestea în modul și în condițiile prevăzute în prezentul Contract.
2.3. Echipamentele electrice aflate în funcțiune și în stare bună sunt acceptate pentru service, care sunt verificate și certificate de un reprezentant al Antreprenorului în prezența unui reprezentant al Clientului.
2.4. Lista serviciilor lunare furnizate de Antreprenor în temeiul prezentului Contract este convenită în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
2.5. Serviciile și/sau lucrările nespecificate în Anexa nr. 1 sunt furnizate în funcție de capacitățile tehnice ale Antreprenorului pe baza unui acord suplimentar încheiat de Părți sau prin emiterea unei facturi de către Antreprenor pentru plata pentru lucrări și servicii suplimentare.
2.6. Pentru a efectua serviciile și/sau lucrările specificate în clauza 2.5 a Acordului, Antreprenorul are dreptul de a încheia un acord separat pentru efectuarea acestor servicii și/sau lucrări.
2.7. Antreprenorul își îndeplinește obligațiile în temeiul prezentului acord folosind forțele proprii sau externe.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PROCEDURA DE PLATĂ

3.1. Prețul anual al serviciului conform prezentului Acord este de _____.
3.2. Clientul plătește Antreprenorului o sumă lunară egală cu o doisprezece parte din costul serviciului anual, care este de 1.800 de ruble (o mie opt sute de ruble 00 de copeici).
3.3. Plata se face in termen de 3 (trei) zile bancare de la momentul semnarii de catre parti a certificatului lunar de acceptare a serviciilor prestate in conformitate cu Anexa nr.1 la prezentul contract pe baza contului comercial al Antreprenorului.
3.4. Prețul serviciilor suplimentare furnizate în temeiul prezentului Acord se stabilește pe baza tarifelor Antreprenorului, aprobate de acesta o dată pe an și furnizate Clientului sub forma unei liste de prețuri anexate prezentului Contract - Anexa nr.2.
3.5. Servicii suplimentare conform prezentului acord sunt plătite la finalizare lucrări specifice completat la solicitarea Clientului, in termen de 3 (trei) zile bancare din ziua urmatoare zilei in care partile au semnat certificatul de receptie pentru lucrarea efectuata, in baza contului comercial al Antreprenorului.
3.6. Prețul serviciilor specificat în clauza 3.1, precum și în Anexa nr. 2 la prezentul Acord, poate fi modificat de către Antreprenor în mod unilateral, inclusiv din cauza modificărilor condițiilor pieței, a prețurilor majorate la resursele energetice, serviciile de transport și alte circumstanțe obiective. Modificarile in costul serviciilor in acest caz se fac prin notificarea Clientului cu o luna inainte si nu pot fi facute mai mult de o data pe an. Dacă Clientul, în termen de 7 (Șapte) zile de la data primirii notificării de la Antreprenor, declară un refuz scris al noului cost al serviciilor, atunci serviciile nu sunt furnizate, iar prezentul Contract se consideră reziliat după ce Părțile au făcut decontări reciproce.
3.7. Dacă Clientul este de acord cu noul cost al serviciilor, părțile încheie un Acord Adițional la acest acord.
3.8. Consumabilele (lampi, prize, intrerupatoare si alte materiale) necesare lucrarii sunt platite de catre Client separat, nu mai tarziu de 3 (Trei) zile bancare din ziua urmatoare datei emiterii de catre Antreprenor a facturii comerciale corespunzatoare.
3.9. Toate plățile conform acestui acord se fac în ruble prin transfer numerar De către Client prin ordine de plată în contul bancar specificat de Antreprenor.

4. DURATA ACORDULUI

4.1. Acordul intră în vigoare de la data semnării de către părți a Certificatului privind transferul echipamentelor electrice pentru întreținere și funcționarea acestuia la momentul transferului (Anexa nr. 3 la prezentul acord).
4.2. Perioada de valabilitate a contractului este de 365 (trei sute șaizeci și cinci) de zile calendaristice de la data semnării actului privind transferul echipamentelor electrice pentru întreținere.
4.3. La expirarea Acordului, acesta poate fi prelungit automat pentru următoarele 365 (trei sute șaizeci și cinci) de zile, cu condiția ca înainte de expirarea Acordului, una dintre părți să nu își declare refuzul de a prelungi Acordul.
4.4. Expirarea Acordului sau rezilierea acestuia atrage rezilierea prezentului Acord, dar nu exonerează Părțile de răspunderea pentru încălcări, dacă au avut loc în perioada de valabilitate a Acordului.

5. PROCEDURA DE EXECUTARE ŞI ACCEPTARE A LUCRĂRII

5.1. Antreprenorul efectuează întreținerea lunară a echipamentelor electrice în conformitate cu Lista Serviciilor Lunare (Anexa nr. 1 la prezentul acord) cel târziu în data de 15 (a cincisprezecea) zi a fiecărei luni, începând cu luna următoare celei semnării actului de transfer de echipamente electrice pentru întreținere.
5.2. Rezultatele inspecțiilor vizuale ale stării tehnice a echipamentelor electrice și reparațiilor efectuate sunt înscrise în „Jurnalul de defecte și defecțiuni ale echipamentelor electrice” (clauza 1.8.9 din PTEEP)
5.3. Serviciile și/sau lucrările suplimentare sunt furnizate și executate de către Antreprenor în conformitate cu clauza 2.5. din prezentul Acord.
5.4. Timpul de apariție a specialiștilor Antreprenorului la sediul Clientului pentru a evalua, în conformitate cu clauza 2.5, fezabilitatea tehnică a furnizării serviciilor, este de 24 de ore din momentul în care Antreprenorul primește cererea corespunzătoare de la Client.
5.5. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, Antreprenorul începe să presteze servicii cel târziu în ziua următoare de la data primirii cererii.
5.6. Serviciile în temeiul acestui Acord sunt considerate furnizate cu condiția ca Clientul să nu aibă pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate în temeiul prezentului Acord, ceea ce este confirmat prin certificate de finalizare.
5.7. În termen de 2 zile lucrătoare din ziua următoare zilei de finalizare efectivă a lucrării, despre care Antreprenorul notifică Clientul verbal sau în scris, părțile semnează un certificat de finalizare a lucrărilor.
5.8. În cazul unor comentarii justificate din partea Clientului cu privire la calitatea serviciilor oferite acestuia (efectuarea lucrărilor specifice), părțile semnează un act în care constată neajunsurile și termenul de înlăturare a acestora. Antreprenorul elimină deficiențele folosind resurse și resurse proprii, după care părțile semnează un act de prestare a serviciilor.
5.9. Serviciile de reparații pentru deteriorarea echipamentelor electrice din vina Clientului sau din cauza unor împrejurări independente de voința noastră (din cauza scurgerilor în acoperiș, incendiu, daune cauzate de terți etc.) sunt efectuate și plătite în baza unui contract separat.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Clientul se obliga:
6.1.1. Primiți și furnizați Antreprenorului documentația, permisele relevante, alte informații și informații necesare pentru furnizarea de servicii în temeiul prezentului Acord.
6.1.2. Numiți o persoană responsabilă pentru interacțiunea promptă cu Antreprenorul în cadrul implementării prezentului Acord. Reprezentantul Clientului are dreptul la acces nestingherit la toate tipurile de lucrari in orice moment pe toata perioada de lucru.
6.1.3. Respectă prevederile PTEEP, regulile de protecție a muncii în raport cu proprii angajați, precum și să le asigure acestora condiții de muncă sigure și respectarea acestora cu reglementările de siguranță, securitatea la incendiu, standardele și reglementările sanitare.
6.1.4. Să fie responsabil pentru daunele cauzate Antreprenorului prin acțiunile angajaților săi și ale terților.
6.1.5. Operați rețelele electrice și echipamentele electrice în conformitate cu cerințele stabilite prin norme operare tehnică instalatii electrice ale consumatorilor.
6.1.6. Efectuați în timp util reparațiile curente și majore ale rețelelor electrice și echipamentelor electrice.
6.1.7. Asigurați siguranța echipamentelor electrice instalate.
6.1.8. Oferiți acces reprezentanților Antreprenorului la echipamentele care sunt întreținute.
6.1.9. Dacă este necesar, asigurați spații pentru depozitarea și depozitarea materialelor, echipamentelor și instrumentelor Antreprenorului.
6.1.10. Furnizați, dacă este necesar, posibilitatea de a opri echipamentele electrice orele de lucru să efectueze lucrările în conformitate cu cerințele Antreprenorului.
6.1.11. La timp și cu plata integrală pentru serviciile de întreținere pentru rețelele electrice și echipamentele electrice, în conformitate cu termenii prezentului acord.
6.1.12. Efectuează alte acțiuni necesare pentru ca Antreprenorul să furnizeze servicii în temeiul prezentului Acord.
6.1.13. În cazul în care Părțile convin, înainte de începerea prestării serviciilor, Antreprenorul va plăti integral pentru instalarea și alte lucrări efectuate în legătură cu echipamentul electric transferat pentru întreținere pentru a le aduce în bună stare.
6.1.14. Îndepliniți în totalitate toate obligațiile dumneavoastră prevăzute în alte articole ale acestui acord.
6.2. Antreprenorul se obligă:
6.2.1. Numiți o persoană responsabilă pentru interacțiunea promptă cu Clientul în cadrul implementării prezentului Acord.
6.2.2. Efectuați toate lucrările de întreținere la instalațiile electrice ale unității în conformitate cu cerințele actualelor „Reguli de instalare a aparatelor electrice” (RUE).
6.2.3. Informați Clientul cu privire la necesitatea de a opri alimentarea cu energie electrică a echipamentelor electrice înainte de a începe lucrul.
6.2.4. În caz de situații de urgență, asigurați-vă că specialiștii contractorului ajung la șantier în termen de 3 (trei) ore de la primirea Aplicației de la client.
6.2.5. Eliminarea, la cererea Clientului si pe cheltuiala acestuia, defectele pentru care Antreprenorul nu este responsabil.
6.2.6. Îndepliniți în totalitate toate obligațiile dumneavoastră prevăzute în alte articole ale acestui acord.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Acord, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.
7.2. Antreprenorul nu este responsabil în următoarele cazuri:
— dacă defecțiunile și accidentele în funcționarea echipamentelor electrice și posibilele întreruperi în alimentarea cu energie a Clientului sunt cauzate de neîndeplinirea de către acesta a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract, precum și de nerespectarea recomandărilor Antreprenorului pentru funcționarea aparatelor electrice;
— dacă au apărut defecțiuni și accidente în funcționarea echipamentelor electrice și posibile întreruperi în alimentarea cu energie a Clientului din cauza defectelor de fabricație ale echipamentului;
- dacă s-au produs avarii sau accidente din cauza neglijenței, a deficiențelor de întreținere sau a funcționării necorespunzătoare a echipamentului;
- dacă prejudiciul este cauzat de împrejurări forță majoră;
— dacă prejudiciul este cauzat de împrejurări apărute din vina terților;
- daca a existat o modificare neautorizata de catre Client a echipamentelor, materialelor, schema tabloului electric fara aprobarea prealabila a Antreprenorului.
7.3. Antreprenorul este responsabil pentru executarea corectă a lucrărilor, a căror calitate și completitudine este determinată de cerințele PUE. Antreprenorul, în mod gratuit (pe cheltuiala sa), elimină toate defecțiunile în funcționarea echipamentelor electrice ale unității care au apărut din vina Antreprenorului.
7.4. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor din prezentul acord dacă aceasta a fost o consecință a unor circumstanțe de forță majoră apărute după încheierea prezentului acord ca urmare a unor circumstanțe extraordinare - forță majoră, pe care părțile nu le-au putut prevedea. si previn.
7.5. Termenul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din prezentul Contract se prelungește proporțional cu timpul în care s-au produs circumstanțele de forță majoră, precum și cu consecințele cauzate de aceste circumstanțe.
7.6. În cazul în care circumstanțele de forță majoră sau consecințele acestora durează mai mult de 3 luni, Antreprenorul și Clientul vor discuta ce măsuri ar trebui luate pentru continuarea lucrărilor prevăzute în prezentul Contract. Dacă părțile nu se pot pune de acord în termen de 1 lună, atunci fiecare dintre părți are dreptul de a se retrage unilateral din acord.
7.7. Expirarea Acordului sau rezilierea acestuia atrage rezilierea prezentului Acord, dar nu exonerează Părțile de răspunderea pentru încălcări, dacă au avut loc în perioada de valabilitate a Acordului.

8. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

8.1. Toate litigiile și neînțelegerile apărute în timpul încheierii și executării prezentului Acord, părțile vor încerca să le rezolve prin negocieri în cadrul respectării procedurii de revendicare: prin convorbiri telefonice, scrisori, întâlniri personale, schimb de mesaje fax și e-mailuri.
8.2. Dacă litigiile și dezacordurile nu pot fi rezolvate prin negocieri și/sau Partea căreia i-a fost trimisă reclamația nu trimite un răspuns la această revendicare, astfel de dispute și dezacorduri vor fi luate în considerare în Curtea de Arbitraj Sankt Petersburg în modul prescris de legislația în vigoare Federația Rusă.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Toate condițiile convenite de părți în acest acord sunt materiale. Modificările și completările la prezentul Acord au forță juridică numai dacă sunt întocmite sub forma unui acord adițional la acord și semnate de ambele părți.
9.2. 9.2. Pentru a asigura solutie prompta aspecte legate de executarea prezentului Acord și de accelerarea fluxului de documente, părțile recunosc reciproc documentele transmise prin comunicare electronică (sub rezerva posibilității de a stabili data, ora și datele sursei de trimitere a documentului) ca având forță juridică. de documente originale până când originalele semnate de persoanele corespunzătoare sunt furnizate direct unul altuia. Părțile sunt obligate să trimită documentele originale legate de executarea prezentului Contract în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data trimiterii acestor documente prin comunicare electronică. Pentru schimbul de documente, părțile folosesc următoarele adrese de comunicații electronice:
— de la Antreprenor: vadimbish@site
— din partea Clientului: _________________.
9.3. În cazul schimbării formei organizatorice și juridice, adresa legala sau detaliile de plată ale părților, acestea din urmă sunt obligate să se notifice reciproc în scris în termen de 10 zile din ziua următoare zilei modificării respective. Riscul apariției unor consecințe negative care decurg din întârzierea notificării este suportat de partea care nu a notificat cealaltă parte.
9.4. Prezentul Acord este semnat în două exemplare, câte unul pentru Client și Antreprenor, iar ambele copii au forță juridică egală. Părțile, în semn de acord cu prevederile prezentului Contract, își pun semnăturile sub fiecare dintre paginile acestuia, atestând cu sigiliile companiei lor.

10. ADRESE ȘI DETALII ALE PĂRȚILOR

EXECUTOR TESTAMENTAR
SRL „Compania de construcții și instalații din Petersburg „ELECTROMONTAZH”
194044, Sankt Petersburg, B. Sampsonievsky pr 49, litera A, camera. 13-N.
INN 7802718180
Cutie de viteze 780201001
OJSC „BANCA SAINT PETERSBURG”
Filiala „Vyborgsky”
BIC 044030790
Număr de cont 407 028 107 700 000 01122
C/s 301 018 109 000 000 00790
OGRN 1107847202650 CLIENT

Anexa nr. 1

la Acordul nr.______ datat „____” __________ 20__

LISTA SERVICIILOR LUNARE
pentru întreținerea rețelelor interne de alimentare cu energie electrică

1. Inspecția externă a echipamentelor electrice;
2. Înlocuirea lămpilor, corpurilor, prizelor, întrerupătoarelor defecte*;
3. Verificarea tablourilor electrice;
4. Curățătorie chimică a tablourilor electrice;
5. Verificarea liniilor de cablu;
6. Înlocuirea utilajelor defecte*;
7. Verificarea și tragerea contactelor întrerupătoarelor, prizelor, întrerupătoarelor;
8. Verificarea performantelor RCD;
9. Efectuarea testelor preventive ale echipamentelor electrice.
10. Monitorizarea absenței supraîncălzirii și a conformității rețelelor cu sarcinile reale.
11. Acceptare masurile necesare, până la oprire în situații de urgență.

* Plata pentru consumabilele utilizate de Antreprenor în timpul întreținerii se face în conformitate cu clauza 3.8. din prezentul Acord.

CLIENT:

Gene. director

__________________________ /____________/

CONTRACTANT.

ACORD DE CONTRACTUL

pentru repararea echipamentelor electrice Nr _____ E/2014

Ekaterinburg „__” ________2014

Societatea cu Răspundere Limitată „UralElectroMashService”, denumită în continuare „Contractant”, care acționează în baza Cartei, pe de o parte, și ___________________________________________________, denumită în continuare „Client”, reprezentată de ____________________________________, pe de altă parte, au încheiat acest acord după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul acord, CONTRACTANTUL se obligă, pe perioada de valabilitate a prezentului acord, la solicitarea CLIENTULUI, să efectueze lucrări de reparații. echipamente electrice, iar CLIENTUL se obligă să accepte și să plătească pentru rezultatele lucrării.

2. Procedura de livrare și recepție a lucrărilor finalizate.

2.1. Recepția de către Client a lucrărilor finalizate se realizează pe baza unui certificat de recepție a lucrărilor finalizate (denumit în continuare Certificat), care este întocmit în două exemplare - câte unul pentru fiecare parte și semnat de ambele părți. Actul este parte integrantă a acestui acord.

2.2.Actul este întocmit de Antreprenor și trimis Clientului spre semnare.

2.3 Clientul este obligat, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii Certificatului, să accepte lucrările efectuate și să semneze Certificatul, sau să transmită Contractantului pretențiile sale cu privire la lucrările efectuate.

3. Costul lucrării și procedura de plată

4.1.3. În cazul în care este imposibil să se efectueze reparații, de comun acord cu CLIENTUL, echipamentul electric este supus respingerii pe cheltuiala Clientului.

4.2. Clientul se obliga:

4.2.1. Acceptați lucrarea efectuată de CONTRACTANT și semnați certificatul de finalizare.

4.2.2. Plătiți în termenul stabilit în conformitate cu clauza 3 din prezentul acord pentru următoarele servicii:

Reparatii echipamente electrice;

Lucrari la respingerea echipamentelor electrice (dezasamblare, depanare, montaj);

5. Garantii

5.1. CONTRACTANTUL garantează buna funcționare a echipamentelor electrice cu condiția ca el/ea să execute:

6.2 În cazul unui refuz unilateral nejustificat de a executa acest contract de către Client, acesta este obligat să ramburseze Antreprenorului toate cheltuielile suportate de acesta din urmă legate de executarea contractului.

6.3 Părțile nu sunt responsabile pentru încălcarea termenilor prezentului acord dacă încălcările sunt cauzate de circumstanțe sau acțiuni independente de controlul părților (forță majoră). În acest caz, circumstanțele și acțiunile trebuie confirmate prin documente de la autoritățile competente sau sunt general cunoscute.

7. Durata contractului

7.1. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării sale reprezentanti autorizati Părți și este valabilă până la 31 decembrie 2014, iar în ceea ce privește decontările și obligațiile acceptate spre executare - până la îndeplinirea integrală a acestora.

Contract civil nr. ____

pentru întreținerea rețelelor electrice de 0,4 kV

Regiunea Moscova, districtul _________________, satul __________, SNT „_________”

din data de _______________2013

Cetățeanul _______________________________________________________________________, denumit în continuare „Contractant”, pe de o parte, și SNT „_________”, acționând în conformitate cu Carta, denumit în continuare „Client”, reprezentat de Președintele CA Ivanov II. pe de altă parte, denumite colectiv „Părțile”, au încheiat acest acord după cum urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Clientul instruiește și plătește, iar Antreprenorul își asumă obligațiile persoanei responsabile cu întreținerea instalațiilor electrice ale SNT „_________”.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1. Clientul se obliga:

2.1.1. Asigurați accesul Antreprenorului la instalațiile sale.

2.1.2. Acceptați munca conform certificatelor de finalizare a lucrărilor.

2.2. Antreprenorul se obligă:

2.2.1. Pentru executarea lucrărilor prevăzute la clauza 1.1 din prezentul acord, garantați un nivel profesional ridicat de performanță a lucrărilor, utilizați materiale, instrumente și unelte adecvate aparținând Antreprenorului.

2.2.2. Efectuează lucrările convenite între părți în conformitate cu cerințe tehnice, cu cerințele legislației în vigoare și cu respectarea regulilor de siguranță.

2.2.3. Pe măsură ce lucrările progresează, furnizați Clientului certificate de lucru finalizat.

2.2.4. Antreprenorul are dreptul de a angaja subcontractanți pentru executarea lucrării, pentru a căror activitate este pe deplin responsabil. Subcontractanții sunt implicați în respectarea regulilor de licențiere și certificare.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PROCEDURA DE PLATĂ

3.1. Toate lucrările efectuate de Antreprenor în temeiul contractului sunt efectuate la prețuri negociate cu cetățenii sau cu conducerea Clientului. Plata lucrărilor se face în a 30-a zi a celei de-a treia luni a trimestrului corespunzător după ce Părțile au semnat Certificatele de Lucrări Finalizate pentru trimestrul respectiv.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, Părțile poartă răspunderea patrimonială în modul și temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

5. CONFIDENTIALITATE

5.1. Toate informațiile din acest acord sunt confidențiale și nu fac obiectul distribuirii sau dezvăluirii.

6. DURATA ACORDULUI

6.1. Acest acord are un caracter sezonier și intră în vigoare din momentul semnării și fiecare an următor este valabil de la 1 aprilie până la 30 septembrie a anului în curs.

6.2. Contractul se prelungește în fiecare an pentru anul următor, cu excepția cazului în care una dintre părți a declarat în scris încetarea contractului.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având putere juridică egală.

7.2. Prevederile care nu sunt reglementate de acest acord sunt guvernate de legislația actuală a Federației Ruse.

8. ADRESELE ȘI DETALII ALE PĂRȚILOR

CLIENT:

SNT „_________”

Adresă legală: 122220, regiunea Moscova, districtul Kuratorsky, sat. Konevo

INN 11111111 KPP 55555555

r\contul 444444444444444444444

OJSC Sberbank a Rusiei, Moscova

BIC 088888888888888

contul 333333333

CONTRACTANT:

Gr.________________________________________________________________________________

paşaport:_____________________________________________________________________

adresa:______________________________________________________________________

9. SEMNATURILE PARTILOR

De la client: de la antreprenor:

ACORD Nr. ____

pentru prestarea de servicii ptintretinerea retelelor si instalatiilor electrice

Chelyabinsk "__" _______ 201_

________________________________________________, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de ___________________________________________________, care acționează în baza ___________________________________________________________, pe de o parte, și Instituția de Învățământ Buget Municipal „Secundar școală gimnazială nr. 000 Chelyabinsk" , denumit în continuare „Client” , , acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul, în perioada convenită contra unei taxe, se obligă să presteze servicii la unitățile Clientului, la adresa : Chelyabinsk, st. 60 de ani de la 26 octombrie, servicii de deservire a rețelelor și instalațiilor electrice care sunt în responsabilitatea operațională a Clientului în conformitate cu Lista de servicii de deservire a instalațiilor electrice (Anexa la contract).

1.1.1. Întreținerea (un set de măsuri care include servicii de monitorizare a stării tehnice și de menținere a operabilității clădirii (incdințelor) ca obiect în ansamblu și a elementelor și sistemelor sale individuale) a rețelelor de energie electrică și a rețelelor de iluminat, a dispozitivelor de distribuție, a dispozitivelor de comutare incluse în aceste rețele și componente schema generala distributia energiei electrice a Clientului;

1.1.2. Întreținerea de urgență (furnizarea de servicii neprogramate și eliminarea promptă a situațiilor de urgență în clădirile și spațiile deservite) a rețelelor de energie electrică și a rețelelor de iluminat, a dispozitivelor de distribuție, a dispozitivelor de comutare incluse în aceste rețele și care alcătuiesc schema generală de distribuție a energiei electrice a Clientului;

1.1.3. Serviciu de expediere 24 de ore (recepție 24 de ore a cererilor prin telefon) a rețelelor de energie electrică și a rețelelor de iluminat, a dispozitivelor de distribuție, a dispozitivelor de comutare incluse în aceste rețele și care alcătuiesc schema generală de distribuție a energiei electrice a Clientului.

1.2. Lista serviciilor prestate de Antreprenor ca parte a întreținerii instalațiilor electrice este următoarea:

1.2.1. Inspectii instalatii electrice. În cadrul inspecțiilor, Antreprenorul efectuează următoarele acțiuni:

Verificarea disponibilității, funcționalității și conformității instalațiilor electrice cu cerințele reglementărilor;

Monitorizarea stării barei colectoare, a cablurilor, absența încălzirii conexiunilor de contact, verificarea absenței contactelor luminoase și arse;

Verificarea vizuală a stării de izolare, absența prafului, fisurilor, așchiilor, deversărilor etc.;

Inspecțiile se efectuează o dată la 2 săptămâni, între orele 8.00 și 17.00, în zilele lucrătoare, conform acordului părților.

1.2.2. Reparație curentă a unei instalații electrice folosind materiale în conformitate cu Lista materialelor și pieselor utilizate de Antreprenor la prestarea serviciilor timp de 1 lună (Anexa la contract), și anume: siguranțe - până la 3 bucăți pe lună, întrerupătoare - până la 3 bucăți pe lună, prize - până la 3 bucăți pe lună și prize electrice - până la 3 bucăți pe lună, secțiune de rețea electrică până la 5 metri pe lună. Reparațiile curente se efectuează o dată pe lună, între orele 8.00 și 17.00, în zilele lucrătoare, conform acordului părților.

1.2.3. Acționează în calitate de persoană responsabilă cu instalațiile electrice: organizarea dezvoltării și menținerea documentației necesare privind organizarea funcționării unei instalații electrice; asigurarea performantei la timp si de inalta calitate a intretinerii si intretinerii preventive programate; asigurarea conformității schemelor de alimentare cu cele efective de funcționare cu bifa pe acestea, revizuirea instrucțiunilor și schemelor.

1.3. Lista serviciilor prestate de Antreprenor ca parte a întreținerii de urgență a unei instalații electrice este următoarea:

1.3.1. Deconectarea parțială sau completă a instalației electrice (în zilele lucrătoare cu acordul părților între orele 8.00 și 17.00, 2,5 ore de la data primirii cererii).

1.3.2. Identificarea cauzei accidentului prin inspecție vizuală și, dacă perioada de eliminare a accidentului sau de localizare a zonei de urgență nu depășește 2 (două) ore, eliminarea acestuia.

1.3.3 Serviciu de dispecerat 24 de ore: Recepție telefonică 24 de ore a cererilor pentru rețelele de energie electrică și rețelele de iluminat, dispozitive de distribuție, dispozitive de comutare incluse în aceste rețele și alcătuirea schemei generale de distribuție a energiei electrice a Clientului (2,5 ore de la momentul cererea este primită).

1.4. Serviciile din acest contract sunt furnizate de Antreprenor folosind materialele Antreprenorului

1.5. Fiecare fapt de prestare a serviciilor în temeiul prezentului contract este înregistrat de către părți (reprezentanții părților) în jurnalul de servicii prestate, care este păstrat de către Client.

1.6. Termenul de furnizare a serviciilor de către Antreprenor conform prezentului acord: Cu_______ De către ___________.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONTRACTANTULUI

Executantul este obligat:

2.1. În perioada furnizării serviciilor în mod independent sau prin implicarea unor terți care dețin abilitățile necesare, echipamentele și, dacă este necesar, certificate, licențe și alte permise prestarea serviciilor în intervalul de timp și cu frecvența stipulate prin prezentul acord.

2.2. Furnizați serviciul de expediere 24 de ore din 24, adică asigurați recepția telefonică a cererilor nonstop. Antreprenorul furnizează numerele de telefon în termen de 1 zi lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

2.3. La solicitarea scrisă a Clientului, asigurați revizuirea contractelor încheiate de Antreprenor cu organizația de service pentru întreținerea tehnică, de urgență și dispecerată a instalațiilor electrice.

2.4. Cel târziu în data de 5 a lunii următoare celei în care au fost prestate serviciile, emite Clientului o factură de plată, act de prestare a serviciilor pentru:

Întreținere instalații electrice;

Întreținere de urgență a instalațiilor electrice;

Service de expediere instalatii electrice.

2.5. În cazul în care se constată că este necesară efectuarea unor lucrări neprevăzute în prezentul acord, precum și necesitatea plății suplimentare (adică efectuarea unui set de reparații și măsuri organizatorice și tehnice în vederea eliminării deteriorărilor și defecțiunilor instalațiilor electrice ale o clădire sau o clădire, precum și pentru a preveni defecțiuni evidente de urgență ale echipamentelor electrice etc.), aduc la cunoștința Clientului în scris informații despre volumele necesare de servicii și costul acestora.

2.6. După încetarea relației contractuale dintre părți, transferați imediat cheile la sediul unității către Client conform certificatului de acceptare, dacă aceste chei au fost transferate anterior Antreprenorului.

2.7. Furnizați servicii de calitate adecvată. Furnizați servicii în conformitate cu cerințele reglementărilor în vigoare.

2.8. Antreprenorul este obligat, la cererea Clientului, sa elimine pe cheltuiala sa deficientele identificate in termen de 2 zile calendaristice de la data la care acesta din urma depune o cerere in justitie.

Artistul are dreptul:

2.9. Determină în mod independent procedura și metoda de îndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, inclusiv identificarea contractanților care să furnizeze servicii, atragerea contractanților și a altor organizații pentru a furniza toate sau unele servicii, rămânând în același timp responsabil față de Client pentru calitatea și volumul acestora.

2.10. Dacă este necesar să se ia măsuri urgente pentru prevenirea sau eliminarea unui accident la instalațiile electrice, introduceți restricții privind funcționarea acestora sau opriți-le complet. Antreprenorul este obligat să notifice imediat Clientul cu privire la introducerea acestor restricții sau o oprire completă.

2.11. Pentru a efectua reparații la instalațiile electrice, opriți alimentarea cu energie electrică, anunțând Clientul prin mesaj telefonic.

2.12. Antreprenorul are dreptul de a suspenda prestarea serviciilor în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația prevăzută în prezentul contract de a furniza documentația tehnică.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul este obligat:

3.1. În fiecare lună, nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare celei de facturare, plătiți integral serviciile Antreprenorului prin transferul de fonduri în contul său curent. Semnează și returnează Antreprenorului o copie a actului de servicii prestate.

3.2. Permiteți liber un reprezentant al Antreprenorului și al organizației de service să intre în incintă pentru inspecții preventive, pentru a determina cauzele defecțiunilor instalațiilor electrice și pentru a le elimina.

Oferiți acces gratuit la instalațiile electrice, eliminați imediat circumstanțele care împiedică un astfel de acces și purtați responsabilitatea pentru neacordarea unui astfel de acces.

3.3. În cazul în care are loc un accident, raportați imediat serviciul de dispecer al Antreprenorului la numerele de telefon specificate de Antreprenor prin care este furnizat serviciul de expediere.

Urgență - defecțiune parțială sau totală a unei instalații electrice (instalații electrice), care necesită oprirea parțială sau completă a instalației electrice (instalații electrice).

Nu mai târziu în cursul zilei, în urma zilei producerii accidentului, părțile întocmesc un proces-verbal asupra faptului accidentului, care stabilește acestuia motive posibile. Pe baza acestui act, Părțile stabilesc cuantumul costurilor pentru eliminarea accidentului.

3.5. Oferiți Antreprenorului acces la toate incintele instalației și numiți o persoană responsabilă pentru lucrul cu Antreprenorul prin comandă.

3.6. În ziua în care începe prestarea serviciilor în temeiul prezentului acord, predați Antreprenorului cheile (conform certificatului de acceptare) la sediul unității necesare pentru ca Antreprenorul să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, sau în alt mod (la la alegerea Clientului) oferă Antreprenorului acces la aceste spații.

3.7. Coordonează cu Antreprenorul desfășurarea lucrărilor electrice de către alte persoane la șantierul Clientului.

3.8. Furnizați documentația tehnică necesară la cererea Antreprenorului.

Clientul are dreptul:

3.9. Faceți propuneri pentru îmbunătățirea activităților Antreprenorului.

3.10. Pentru a primi informații de la Antreprenor despre îndeplinirea obligațiilor.

3.11. Să exercite alte drepturi acordate de legislația actuală a Federației Ruse.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a contractului, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația Federației Ruse.

4.2. Părțile sunt obligate să compenseze toate pierderile cauzate de ele celeilalte părți ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin prin contract.

4.3. În cazul neîndeplinirii totale sau parțiale a prezentului acord de către Antreprenor, acesta din urmă este obligat să plătească Clientului o amendă în valoare de 1% din valoarea contractului.

4.4. În caz de întârziere în îndeplinirea de către Antreprenor a obligației prevăzute în prezentul contract, Clientul are dreptul de a cere plata unor penalități. Se acumulează penalități pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației prevăzute în prezentul acord, începând cu ziua următoare zilei de expirare a termenului de îndeplinire a obligației stabilite prin acord. Valoarea penalităților este stabilită la o trei sutimi din rata de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse în vigoare în ziua plății penalităților. Antreprenorul este scutit de plata penalitatilor daca face dovada ca intarzierea indeplinirii obligatiei din contract a survenit din cauza de forta majora sau din culpa clientului.

4.5. În caz de întârziere în îndeplinirea obligației de către Client, stipulate prin contract, cealaltă parte are dreptul de a cere plata unei penalități (amendă, penalitate). Pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației prevăzute de contract se acumulează o penalitate (amenda, penalitate), începând cu ziua următoare zilei de expirare a termenului de îndeplinire a obligației stabilite prin contract. Valoarea unei astfel de penalități (amendă, penalizare) este stabilită în valoare de o trei sutimi din rata de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse în vigoare în ziua plății penalității (amendă, penalitate). Clientul este scutit de plata unei penalități (amendă, penalitate) dacă face dovada că întârzierea în îndeplinirea obligației specificate a survenit din cauza de forță majoră sau din vina celeilalte părți.

4.6. Faptul de executare necorespunzătoare de către Furnizor a obligațiilor care decurg din contract, precum și cuantumul penalității, este determinat și consemnat în Act.

4.8. Plata penalității nu scutește Furnizorul de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract.

5. COST, PROCEDURA DE ACCEPTARE A SERVICIILOR, PROCEDURA DE PLATA

5.1. Perioada de facturare este de o lună calendaristică.

5.2. Costul serviciilor (întreținere) în temeiul prezentului contract pentru o lună este ____________________________(___________________________________________) ruble.

Costul total al serviciilor pe întreaga perioadă a contractului este _____________________________(_________________________________________________) ruble.

5.3. Prețul contractului include costul Serviciilor în sine, materialele și piesele utilizate de Antreprenor în prestarea serviciilor, TVA, taxe, taxe și alte plăți obligatorii ale Antreprenorului.

Moneda – rubla rusă.

5.4. Plata Serviciilor se face de către Client în ruble rusești, în conformitate cu facturile emise (facturile) prin transferul de fonduri în contul bancar al Antreprenorului în termen de 10 zile bancare de la data semnării certificatului de prestare a serviciilor.

5.5. La sfârșitul lunii calendaristice, cel târziu în a 5-a zi următoare celei în care au fost prestate serviciile, Antreprenorul transferă Clientului o factură, un certificat de servicii prestate și alte documente de plată.

5.6. In termen de 3 zile calendaristice, Clientul semneaza certificatul de prestare a serviciilor si transfera un exemplar Antreprenorului. În cazul în care există pretenții cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Antreprenor, Clientul este obligat să le consemneze în scris în certificatul de servicii prestate și să transfere acest certificat Antreprenorului în cel mult trei zile de la data primirii certificatului de către Client. a serviciilor prestate. Antreprenorul este obligat, la cererea Clientului, sa elimine pe cheltuiala sa deficientele identificate in termen de 2 zile calendaristice de la data la care acesta din urma depune o cerere in justitie.

5.7. În cazul în care Clientul nu semnează certificatul de prestare a serviciilor și nu există reclamații cu privire la calitatea serviciilor furnizate, serviciile sunt considerate a fi de calitate adecvată și în totalitate, acceptate de către Client fără obiecții și sunt supuse plății integrale. .

5.8. Prezența unei pretenții privind calitatea serviciilor prestate parțial nu scutește Clientul de plată în acea parte cu privire la care nu există neînțelegeri.

6. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORE

6.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care decurg din prezentul contract în cazul apariției unor circumstanțe de forță majoră, respectiv inundații, incendii, cutremur, sabotaj, operațiuni militare, blocaje, modificări ale legislației care împiedică îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract. prezentul acord, precum și alte situații de urgență apărute după încheierea prezentului acord și care au afectat în mod direct îndeplinirea de către părți a obligațiilor ce le revin, precum și pe care părțile nu le-au putut prevedea și preveni.

6.2. O Parte pentru care îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor s-a dovedit imposibilă din cauza apariției unor circumstanțe de forță majoră este obligată, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data producerii acestor circumstanțe, să notifice în scris celeilalte părți despre propria lor apariția, tipul și durata posibilă a efectului acestora.

7. VALABILITATE, PROCEDURA DE MODIFICARE ȘI ÎNZILTARE A ACORDULUI

7.1. Prezentul acord intră în vigoare la __________ și este valabil până la ____________, iar în ceea ce privește obligațiile financiare până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile care le revin în temeiul acordului.

7.2. Modificările și completările la prevederile acestui acord sunt posibile prin acordul părților, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse. Toate modificările și completările se fac în scris prin semnarea de către părți a acordurilor adiționale la contract. Toate anexele și acordurile suplimentare fac parte integrantă din acord.

7.3. Rezilierea unui contract este permisă prin acordul părților, printr-o hotărâre judecătorească sau în legătură cu refuzul unilateral al unei părți la contract de a îndeplini contractul în conformitate cu legea civilă.

8. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR, RECLAMAȚII ALE PĂRȚILOR

8.1. Toate litigiile și neînțelegerile care pot apărea în timpul executării prezentului acord vor fi soluționate de către Părți prin negocieri în conformitate cu procedura de revendicare.

8.2. Reclamațiile trebuie depuse în scris și semnate de o persoană autorizată. Răspunsul la cerere se dă în scris în termen de trei zile de la data primirii și este semnat de o persoană autorizată.

8.3. Revendicarea enumeră încălcările săvârșite în timpul executării contractului cu referire la prevederile relevante ale contractului sau anexelor acestuia, reflectă evaluarea răspunderii (pedeapsa), precum și acțiunile care trebuie întreprinse de către Parte pentru eliminarea încălcărilor. .

9. ALTE CONDIȚII

9.1. Prezentul contract se întocmește în două exemplare cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare dintre părți.

9.2. Limita responsabilității operaționale a Antreprenorului este determinată de volumul teritoriului intern, și anume, limitată de limita exterioară a pereților unității (spații deservite, clădire).

9.3. În toate celelalte aspecte care nu sunt prevăzute în acest acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.

10. DETALII ȘI SEMĂTURI ALE PĂRȚILOR:

Aplicație

la contractul Nr.____ din data de ____________201_.

Lista serviciilorpentru întreținerea instalațiilor electrice legate de funcționare

raspunderea fata de Client

Client: Executant:

Director _______________ () __________________(_____________)

Aplicație

la Acordul nr.___ din data de ________201_.

Lista materialelor și pieselor utilizate de Antreprenor la prestarea serviciilor

in termen de 1 luna.

1. Siguranță – nu mai mult de 3 buc.

2. Comutator – nu mai mult de 3 buc.

3. Priză – nu mai mult de 3 buc.

4. Cartuș electric – nu mai mult de 3 buc.

5. Secțiunea rețelei electrice – nu mai mult de 1,5 m.

Director _______________ () __________________()

"Client"

„Contractantul” întreprinderii private „Simelectroservich” reprezentat de directorul Ivanov A.A., acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, a încheiat prezentul Acord după cum urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI.

1.1. „Clientul” instruiește, iar „antreprenorul” se angajează, întreținerea operațională și tehnică și reparațiile de rutină a echipamentelor electrice cu tensiune de până la .... kV. În consecință, „Actul de delimitare a proprietății bilanțului rețelelor electrice și a responsabilităților operaționale ale părților” și „Actul de inspecție a instalațiilor electrice” indicând în acesta numerele, tipurile și modelele de mașini și mijloace tehnice, locațiile acestora, care sunt anexe obligatorii la contract „Contractantul” își asumă responsabilitatea pentru starea de siguranță a echipamentelor electrice ale „Clientului”, care se află la: ______________________.

1.2. Personalul tehnic electric al „Clientului” are un grup de siguranță electrică de cel puțin „4” și operează echipamente electrice, mașini și mijloace tehnice, sunt obligați să respecte Regulile pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor electrice de consum (DNAOP 0,00-1,21). -98), Reguli de funcționare tehnică a instalațiilor electrice de consum, nr. 4, 1989 și Reguli de funcționare a echipamentelor electrice (DNAOP 1.1.10-1.07-01). În cazul încălcării acestei clauze a Contractului, Antreprenorul nu este responsabil pentru funcționarea mașinilor și a mijloacelor tehnice.

2. ORDINUL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI REȚELE ELECTRICE PÂNĂ LA.....kV.

2.1. Operațional și întreținere (denumit în continuare întreținere) este un set de lucrări pentru menținerea funcționalității echipamentelor pe perioada utilizării acestuia. Întreținerea echipamentelor electrice include testarea și reglarea dispozitivelor electrice, strângerea conexiunilor de contact, adăugarea de ulei izolator, înlocuirea dispozitivelor electrice și a echipamentelor care s-au defectat în timpul funcționării. Lucrările specificate sunt efectuate din materialele „Clientului”. Calitatea materialelor trebuie sa respecte conditiile tehnice de functionare a instalatiilor electrice. Dacă materialul furnizat este de proastă calitate, „Clientul” este obligat să înlocuiască materialul.

2.2. „Clientul” este obligat să transfere „Contractantului” documentația întocmită și aprobată în în modul prescris necesare pentru efectuarea muncii.

2.3. „Clientul” este obligat să urmeze toate instrucțiunile „antreprenorului” - persoana responsabilă cu siguranța electrică aprobată prin ordinul întreprinderii „antreprenorului” pentru funcționarea și conservarea corespunzătoare a mașinilor și echipamentelor tehnice numai să permită lucrătorilor să intre în instalațiile electrice; care au urmat un curs de formare și au grupul corespunzător de siguranță electrică.

2.4. „Antreprenorul”, după procedura de acceptare a echipamentelor electrice pentru service, desemnează prin ordinul său o persoană responsabilă cu exploatarea în siguranță a echipamentelor electrice „Clientului”, ale cărei ordine și instrucțiuni privind funcționarea instalațiilor electrice sunt obligatorii pentru executare de către Personalul „clientului”.

Persoana responsabilă cu echipamentul electric al „Clientului” asigură respectarea cerințelor:

Reguli de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice de consum, editura 1998, a IV-a, revizuit şi extins;

Reguli pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor electrice de consum (DNAOP 0,00-1,21 -98);

Reguli de utilizare a echipamentelor electrice de protecție (DNAOP 1.1.10-1.07-01).

2.5. Reparațiile majore și curente ale instalațiilor electrice sunt efectuate de către „antreprenor” în conformitate cu documentele de reglementare (Anexele E1.PTE) pentru o taxă suplimentară.

2.6. „Clientul” are dreptul de a apela electricianul „antreprenorului” în toate cazurile de oprire a mașinilor sau echipamentelor din cauza unei defecțiuni.

2.7. De fiecare dată când „Contractantul” vizitează „Clientul”, acesta îi dă reprezentantului său un jurnal în care acesta din urmă înscrie data vizitei, ora sosirii și plecării și certifică datele menționate cu semnătura sa.

2.8. „Clientul” se obligă să pună la dispoziție „antreprenorului” condițiile necesare executării lucrării. „Contractantul” asigură respectarea Regulilor pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor electrice de consum în ceea ce privește pregătirea personalului „Clientului”, desfășoară instruire și testare a cunoștințelor în sfera grupelor 2 și 3 privind siguranța electrică a personalului electric, desfășurarea de briefing-uri. pentru personalul neelectric din sfera grupei 1 de securitate electrică și instruire și testare a cunoștințelor personalului electrician în număr de 2-4 grupe de siguranță electrică.

2.9. Atunci când efectuează lucrări în instalațiile electrice ale „Clientului” de către electrici și alți angajați ai „Clientului” în mod independent, „antreprenorul” nu este responsabil pentru condițiile de lucru sigure din punct de vedere electric.

2.10. „Contractant” pune la dispoziție personalului său electric echipament electric în conformitate cu standardele 1.1.10-1.07-01.

3. COSTUL SERVICIILOR ȘI PROCEDURA DE PLATĂ.

Costul întreținerii este determinat de raportul de inspecție a echipamentului electric și este determinat de volumul, condițiile de întreținere a echipamentului electric și starea tehnică a echipamentului electric.

3.1. „Clientul” plătește „antreprenorului” o taxă de abonament pentru întreținerea și responsabilitatea echipamentelor electrice în a 10-a zi a fiecărei luni următoare lunii de raportare în valoare de ____ UAH. __ kop. conform facturii furnizate de “Executor”.

3.2. În cazul în care Clientul încalcă termenii de plată, Antreprenorul are dreptul de a suspenda întreținerea până când datoria este achitată pe întreaga durată a prezentului Contract.

3.3. Costul reparațiilor curente sau majore ale instalațiilor electrice ale „Clientului” este determinat în conformitate cu DBN al Ucrainei și se reflectă în Certificatul de acceptare a lucrărilor.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR.

4.1. Pentru încălcarea obligațiilor asumate în temeiul Contractului, părțile poartă răspunderea reciprocă în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru încălcări grave repetate ale condițiilor de exploatare a mașinilor și echipamentelor, Antreprenorul are dreptul de a rezilia Contractul în mod unilateral.

„Contractantul” este obligat să notifice „Clientului” toate încălcările în exploatarea echipamentelor electrice, în scris, sub forma unui avertisment, în care sunt precizate încălcările și deficiențele identificate și aduse la cunoștința „Clientului” , până la eliminarea tuturor încălcărilor, funcționarea echipamentului electric cu care este asociată această încălcare este strict interzisă, iar „Clientul” poartă responsabilitatea pentru funcționarea în siguranță a unui astfel de echipament electric (defecte).

4.2. „Contractantul” este responsabil pentru starea tehnică a instalațiilor electrice, a mașinilor electrice, a echipamentelor „Clientului” și a întreținerii operaționale numai dacă „Clientul” respectă clauzele 1 și 2.4 din prezentul Contract.

4.3. „Clientul” este obligat să informeze imediat șeful „antreprenorului” despre neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor de către personalul „antreprenorului”.

4.4. Părțile stabilesc că toate revendicările posibile în temeiul prezentului Acord trebuie luate în considerare în termen de 3 zile de la data primirii cererii.

4.5. Toate litigiile pentru care nu s-a ajuns la un acord sunt rezolvate în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei.